当契約条項は、弊社（TOP広報　Web広告代理店　ホームページ作成サービス、以下乙という）が運営するホームページ制作のご利用に対し、円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定めるものであります。

弊社ホームページ及び弊社が認めた所定の申込方法によるお申し込み者（以下甲という）は、以下に定める各条項についてこれに同意したものとし、如何なる異議を申し述べないことを確約するものとします。

記

第1条（甲への通知）
1.本サービス及び本規約は、インターネット上への掲示により甲に対し随時本規約に関わる必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、弊社が当該通知を前項の規定で行った時点より効力を発するものとします。
3.上記通知のうち本規約に関するものは、本規約の一部を構成します。

第2条（本規約の変更）
1.、本サービス、キャンペーン及び本規約は、甲の承諾を得ることなく、ホームページ上への掲示によって本規約を変更、追加、削除できるものとします。この場合、本サービスの利用条件はそれ以後甲がサービスを利用したとき甲がその内容を承認したものとみなします。
2.本サービス及び本規約はホームページ上の通知日をもって、変更後の規約が適用されるものとします。

契約の目的
第3条　甲は、本契約に定めるところにより、甲のホームページ等（以下成果物という）制作に関し乙に依頼して、乙はこれを請負うものとします。

契約の成立
第4条　当該請負契約は、甲乙が合意の上作成した「ホームページ制作業務請負契約書」に双方が捺印の上で締結するものとします。

納入物
第5条　納入物は、【ホームページ制作規約】に準則して制作され、制作中の追加オプションについては、口頭（電話など）では請け負わないものとします。（簡単な別途契約書の追加が必要）

請負代金の支払時期及び支払方法
第6条　ホームページ制作に係る請負代金は、各申し込みコースにより以下のとおり申し受けるものとします。この支払方法について別途定めたときはこの限りではありません。ほか各号についても定めるものとします。

（1）消費税及び銀行振込手数料は、甲の負担とします。
（2）掲載用に提出する写真及び文章の原稿の送料は甲の負担とし、完成納品後、書面の原稿及び写真その他のデータについては乙より一括返送するものとします。
（3）乙の業務が長期にかかる場合は、乙からの要請により追加の前受金また中間金を受領することができるものとします。甲がこの要請を拒否したときは、それまで要した代金を請求することができ、その後の業務につき、その債務を負わないものとします。

1、ホームページ制作
・3万円コース全額前受制
・その他のコースご契約金額の50％前受制
・残金納品後5日以内にお支払い

作業期間及び納入期限
第7条　乙は、本件業務の作業期間及び納入期限について、所定の期間内で終了できず、また納入期限のとおり成果物を納入できないと判断した場合、甲にその旨を申し入れ、本契約を変更することができるものとします。この場合、乙の帰さざる事由により当該納入期限が変更され、所定の代金が不相当になった場合も同様とします。

コンテンツの追加及び修正
第8条　請負契約中に追加されたコンテンツ及び、甲の都合による修正については別途見積もりとし、甲がこれに応じないときは、乙はそれ以前、以降の一切の債務を負わないものとする。但し、修正にかかる簡易作業（合計30分以内）はこれに含まないものとします。

成果物のデザイン等及び動作確認書
第9条　甲は、乙の要請により成果物のデザイン等及び動作確認が完了したときは、乙に対し動作確認書をメールまたは文書で交付する事とします。

バグ等不具合の修正、追完義務
第10条　甲は、本件成果物にバグ等不具合が見つかったときは、乙に対し書面またはメールをもって修正及び追完を求めるものとします。乙は誠実にこれら不具合の協議・調査を行い、その原因が乙の責に帰すべきものであると認められたときは、乙は無償でこれら不具合等を修正、追完しなければならないものとします。乙にその責が認められない場合には、甲は協議・調査によって、乙に生じた費用を乙に支払うものとします。但し、本項による乙の責任は、本件成果物の最終的な動作確認から1週間以内に請求があった場合に限ります。

テンプレートの著作権
第11条　成果物に含まれるテンプレート基本デザインについて、その著作権は納入後であっても乙に帰属し、甲が取得するものでないものとします。但し、テンプレートを使用し、カスタマイズされた成果物については甲が取得します。

その他の著作権
第12条　成果物に含まれる著作権（フリーソフト等を除く）については、甲が乙に対し請負代金を完済したときに移転するものとします。但し、以下各事項についてはこの限りではありません。

（1）乙が、従前から保有していたドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権及び本件業務の遂行中に新たに単独で著作したもの
（2）甲及び乙が、本件業務遂行において共同で著作したドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権（甲乙の持分均等）

サービスの差し止め
第13条
1.乙は、申込の承認後であっても乙が承認した甲が以下に該当する場合または本規約の規定に違反した場合、乙は何らの予告・通知もなく本サービスの利用を差し止めることができるものとします。その場合、違反行為を犯した甲は利用を差し止められたことについて、何らの　補償・賠償・補填・代償も求めることはできないものとし、かつ、支払い済み代金の返却を求めることもできないものとします。
(1)乙及び第三者の通信の秘密またはプライバシーを侵害する行為
(2)乙及び第三者を誹謗、中傷し、または差別・批判する行為
(3)乙及び第三者が権利を有する著作権、肖像権、商標権等の知的財産権（知的所有権）を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)乙及び第三者の名誉、信用もしくは営業を毀損する行為
(6)コンテンツの一部または全部の修正およびコンテンツを基にした派生的制作物を作成する行為
(7)本サイトならびに乙が運営・管理するホームページ、データベース等への不正接続行為
(8)本サービスを通じて、または本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用もしくは提供する行為
(9)中傷、わいせつ、暴力、残虐、犯罪、その他の公序良俗に反するホームページとのリンクまたは誘導する行為によって弊社に不利益を与える恐れのある場合
(10)本サービス運営に支障をきたす行為、または乙及び第三者の権利・利益を不正に害する行為として乙が判断する一切の行為
(11)犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為、もしくはその恐れのある行為によって弊社に不利益を与える恐れのある場合
(12)上記各号の他、法令、本規約に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、乙の信用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、または乙に不利益を与える行為
(13)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為

個人情報の管理
第14条
1.乙は、甲の個人情報（以下、「個人情報」といいます。）を適切に取扱うものとします。
2.乙は、個人情報を、本サービスの提供と個人認証以外の目的のために利用しないとともに、本人の同意を得ずに第三者に開示、提供することは正当な理由のない限りしないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
(1)甲に本サービスを提供するために弊社の業務提携先に必要な情報を開示する場合
(2)甲に対し、弊社の業務提携先等の広告宣伝のための郵便物等を送付する場合
(3)甲からの個人情報の利用に関する同意を求めるための郵便物を送付する場合
(4)裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた権限を有する機関から、開示を求められた場合
(5)その他甲の同意を得た場合
3.刑事訴訟法第218条に基づく強制処分が行われた場合には、本規約は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
4.弊社は、個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したデータ（以下、「統計データ」といいます。）を作成し、新規個別サービスの開発等の業務遂行のために利用、処理し、当該統計データを業務提携先等に提供することがあります。

(ID およびパスワードの管理)
第15条
1. ID およびパスワードは甲の責任において管理するものとします。またID およびパスワードを利用して行われた行為の責任はそのID を保有している登録者が負うものとします。
2. 許可なく自分のID が利用された場合、またはID およびパスワードが第三者に漏洩してしまった場合にはただちに乙まで申し出て、乙の指示に従うものとします。但し、乙はID およびパスワードの漏洩、不正使用などから生じた損害については保証しないものとします。なお乙から甲への連絡によって発生する作業において、乙が甲に対してID およびパスワードの提示を求めることがあります。

サービス内容等の変更
第16条
1.弊社は、甲への事前の通知なくして本サービス及びキャンペーンの内容、名称を変更することがあります。

サービスの一時的な中断
第17条
1.乙は、以下のいずれかの事由かその他乙の責によらずに本サービスの一部又は全部の提供の中断が生じた場合には、甲に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断することがあります。
(1)本サービス用設備等の保守を定期的又は緊急に行う場合
(2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)天災、事故、事件、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、その他第三者による行為により、サービスを行うことが著しく困難と認められるとき。
(5)その他、運用上又は技術上乙が本サービスの一時的な中断が必要だと判断した場合
2.乙は、前項各号のいずれか又はその他の事由により本サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する甲または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第18条（サービス提供の中止）
1.乙は、事前通知をした上で本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
但し、事前通知について緊急、やむを得ない場合はこの限りではありません。

第19条（損害賠償）
1.乙は、弊社の責に帰すべき事由により、本規約に基づく債務を履行しなかった場合、当該不履行により甲に現実に発生した損害につき、当該損害の直接の原因となった本サービスの利用料金相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙は賠償責任を負わないものとします。
2.乙は甲に提供する情報・データなどについて、その完全性、正確性、適用性、有用性に関し、いかなる責任も負いません。
甲は、サービスの遅延、低速配信、バグ、エラー、中断、故障やクラッシュによる影響など、インターネットを介して配布されるサービスの供給に関するリスクを認め、これを受諾します。
3.乙は製品版の配送によって生じる遅延・ガラス等の割れなど配送中の破損に関し、いかなる責任も負いません。甲は損害賠償を運送会社へ請求するものとします。

製品版発送・返品・交換について

発送について
第20条
1.ホームページ作成後、データ発送については３日以内に発送するものとします。
2.その他天災・運送会社の特別の事情から生じた配送の遅延については、乙は賠償責任を負わないものとします。

第21条（返品について）
1.本サービスはオリジナル商品として作成開始後、乙の認める場合を除き返品及び返金はいかなる事由によっても返還しないものとします。
2.乙は、乙の都合によるものでない限り返金の際の振込手数料は作成代金から差し引いた額で返金するものとします。

第22条（不良品交換について）
1.乙は完成品データの不良品については１週間以内に甲より連絡・通知のあったものに限り速やかに交換するものとし、その際の送料及び手数料は乙の負担によるものとします。
2.甲の管理下によっての破損の場合、乙の定められた額の交換料を支払うことによって交換できるものとします。

損害賠償
第23条　甲および乙は、本規約の履行につき相手方の責に帰すべき事由により、直接の結果として現実に被った損害に限り、相手方に対して下記２項所定の限度内で損害賠償を請求することができるものとします。

（1）損害賠償の請求は成果物の納入後、最終の動作確認から書面により１ヶ月以内とします。
（2）相手方に対する損害賠償の累計総額は、債務不履行・瑕疵担保責任・不当利得・不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、請負代金所定の金額までとします。

裁判管轄
第24条
弊社と甲との間で問題が生じた場合、双方が誠意を持って話し合い、円満に解決及び、和解するものとする。
尚、訴訟の必要が生じた場合には、弊社の所在地を管轄する地方裁判所または、簡易裁判所を、弊社と加入者の第一審の専属的合意管轄裁判所と定めるものとする。甲は、日本国内の諸法令・諸規則を遵守し従うことに同意するものとする。

信義誠実の原則
第25条　本規約に定めのない事項また疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従うものとし、甲乙ともに円満に解決を図ることで合意するものとする。

附則
この規約は平成19年11月1日より施行します。

以上

ホームページ作成サービスお申込みへ

ホームページ運営・更新に関する利用規約はこちら